| Mensagem |
|
14/01/2025 11:01:26 - Sistema : Abertura da Sessão realizada.
|
|
14/01/2025 11:05:51 - Sistema : Proponente 19, classificado para o lote 1 na Análise de Propostas. Observação: Embora o proponente 19 esteja com o valor da proposta acima do valor estimado, a classificação se justifica porque é provisória.
|
|
14/01/2025 11:06:07 - Sistema : Proponente 22, classificado para o lote 1 na Análise de Propostas. Observação:
|
|
14/01/2025 11:07:00 - Sistema : Proponente 12, classificado para o lote 1 na Análise de Propostas. Observação: A classificação realizada é provisória.
|
|
14/01/2025 11:07:00 - Sistema : Proponente 7, classificado para o lote 1 na Análise de Propostas. Observação: A classificação realizada é provisória.
|
|
14/01/2025 11:07:01 - Sistema : Proponente 10, classificado para o lote 1 na Análise de Propostas. Observação: A classificação realizada é provisória.
|
|
14/01/2025 11:07:01 - Sistema : Proponente 5, classificado para o lote 1 na Análise de Propostas. Observação: A classificação realizada é provisória.
|
|
14/01/2025 11:07:02 - Sistema : Proponente 13, classificado para o lote 1 na Análise de Propostas. Observação: A classificação realizada é provisória.
|
|
14/01/2025 11:07:02 - Sistema : Proponente 16, classificado para o lote 1 na Análise de Propostas. Observação: A classificação realizada é provisória.
|
|
14/01/2025 11:07:03 - Sistema : Proponente 15, classificado para o lote 1 na Análise de Propostas. Observação: A classificação realizada é provisória.
|
|
14/01/2025 11:07:03 - Sistema : Proponente 18, classificado para o lote 1 na Análise de Propostas. Observação: A classificação realizada é provisória.
|
|
14/01/2025 11:07:03 - Sistema : Proponente 6, classificado para o lote 1 na Análise de Propostas. Observação: A classificação realizada é provisória.
|
|
14/01/2025 11:07:04 - Sistema : Proponente 2, classificado para o lote 1 na Análise de Propostas. Observação: A classificação realizada é provisória.
|
|
14/01/2025 11:07:04 - Sistema : Proponente 4, classificado para o lote 1 na Análise de Propostas. Observação: A classificação realizada é provisória.
|
|
14/01/2025 11:07:05 - Sistema : Proponente 14, classificado para o lote 1 na Análise de Propostas. Observação: A classificação realizada é provisória.
|
|
14/01/2025 11:07:05 - Sistema : Proponente 21, classificado para o lote 1 na Análise de Propostas. Observação: A classificação realizada é provisória.
|
|
14/01/2025 11:07:05 - Sistema : Proponente 8, classificado para o lote 1 na Análise de Propostas. Observação: A classificação realizada é provisória.
|
|
14/01/2025 11:07:06 - Sistema : Proponente 11, classificado para o lote 1 na Análise de Propostas. Observação: A classificação realizada é provisória.
|
|
14/01/2025 11:07:06 - Sistema : Proponente 17, classificado para o lote 1 na Análise de Propostas. Observação: A classificação realizada é provisória.
|
|
14/01/2025 11:07:07 - Sistema : Proponente 20, classificado para o lote 1 na Análise de Propostas. Observação: A classificação realizada é provisória.
|
|
14/01/2025 11:07:49 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Bom dia, prezados Licitantes!
|
|
14/01/2025 11:08:03 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Declaro aberta a Sessão da Concorrência Eletrônica n.º 20/2024.
|
|
14/01/2025 11:08:19 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Realizamos a classificação provisória das propostas de preços. Em seguida, daremos início a fase de lances.
|
|
14/01/2025 11:08:54 - Sistema : Encerrada etapa de Análise de propostas.
|
|
14/01/2025 11:09:28 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Prezados Licitantes, a fase de lances encontra-se aberta. Ofertem seus lances!
|
|
14/01/2025 11:09:46 - Sistema : Sessão de Lances aberta para o Lote 1.
|
|
14/01/2025 11:10:54 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Observem o tempo e o valor mínimo entre os lances.
|
|
14/01/2025 11:12:21 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.447.414,0000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:12:28 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.448.000,0000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:13:04 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.446.450,0000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:14:57 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.440.000,0000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:15:04 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.445.450,0000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:15:25 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.300.400,0000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:16:46 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.275,0000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:16:59 - B E RODRIGUES ENGENHARIA E CONSULTORIA : Solicito o cancelamento do meu lance atual no valor de R$ 2.275,0000 para o Lote 1.
|
|
14/01/2025 11:17:09 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.299.400,0000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:17:46 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.200.300,0000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:18:39 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.300.000,0000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:18:46 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.374.961,7255 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:19:06 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.081.152,0300 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:19:41 - B E RODRIGUES ENGENHARIA E CONSULTORIA : Solicito o cancelamento do meu lance atual no valor de R$ 2.275,0000 para o Lote 1.
|
|
14/01/2025 11:20:49 - B E RODRIGUES ENGENHARIA E CONSULTORIA : Solicito o cancelamento do meu lance atual no valor de R$ 2.275,0000 para o Lote 1.
|
|
14/01/2025 11:20:56 - B E RODRIGUES ENGENHARIA E CONSULTORIA : Solicito o cancelamento do meu lance atual no valor de R$ 2.275,0000 para o Lote 1.
|
|
14/01/2025 11:21:47 - CONSTRUTEC - MANUTENCAO, CONSTRUCAO E REFORMAS EIRELI : Solicito o cancelamento do meu lance atual no valor de R$ 2.081.152,0300 para o Lote 1.
|
|
14/01/2025 11:22:12 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.081.152,0400 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:22:17 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.350.477,0000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:22:22 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.399.000,0000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:22:33 - B E RODRIGUES ENGENHARIA E CONSULTORIA : Solicito o cancelamento do meu lance atual no valor de R$ 2.275,0000 para o Lote 1.
|
|
14/01/2025 11:22:40 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.090.900,0000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:23:08 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.079.000,0000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:23:26 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.350.470,0000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:23:45 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Conforme item 5.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
|
|
14/01/2025 11:24:19 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.324.368,9600 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:24:32 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.325.993,4425 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:24:45 - Sistema : Prezados,lances para o Lote 1 encerrado. Lote 1 encontra-se em iminência.
|
|
14/01/2025 11:24:47 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.078.000,0000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:25:06 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Prezados Licitantes, observem a proximidade do tempo de iminência.
|
|
14/01/2025 11:25:14 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.077.000,0000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:25:25 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.076.000,0000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:25:47 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.075.000,0000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:26:05 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.074.900,0000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:26:10 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.074.999,0000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:26:37 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.074.000,0000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:26:56 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.073.900,0000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:27:15 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.073.950,0000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:27:33 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.072.900,0000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:27:49 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.072.500,0000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:28:16 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.071.900,0000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:28:20 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.080.152,0400 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:28:53 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.071.500,0000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:29:14 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.070.900,0000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:29:41 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.070.500,0000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:29:45 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.070.150,2000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:30:05 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.069.900,0000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:30:29 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.069.500,0000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:31:04 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.068.900,0000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:31:10 - Sistema : <span class=lance>Lance registrado R$ 2.070.200,0000 para o Lote 1.</span>
|
|
14/01/2025 11:31:45 - Sistema : Lance em iminência encerrado para o Lote 1
|
|
14/01/2025 11:31:45 - Sistema : Proponentes que apresentaram lance entre R$ 25,0000 e R$ 2.068.900,0000 poderão enviar um único lance e fechado para o Lote 1 até às 11:36:45 do dia 14/01/2025.
|
|
14/01/2025 11:32:20 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Prezados observem o tempo do lance fechado.
|
|
14/01/2025 11:36:45 - Sistema : Lance Final encerrado para o Lote 1.
|
|
14/01/2025 11:36:45 - Sistema : Lance em iminência encerrado para o Lote 1
|
|
14/01/2025 11:36:45 - Sistema : Proponente com o lance de R$ 1.836.310,6100 não enviou seu lance fechado para o Lote 1.
|
|
14/01/2025 11:36:45 - Sistema : Proponente com o lance de R$ 2.275,0000 não enviou seu lance fechado para o Lote 1.
|
|
14/01/2025 11:36:45 - Sistema : Proponente com o lance de R$ 25,0000 não enviou seu lance fechado para o Lote 1.
|
|
14/01/2025 11:37:21 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Prezados Licitantes, está encerrada a fase de lances.
|
|
14/01/2025 11:37:44 - Sistema : Etapa de Julgamento das Propostas Iniciada. Feche esta janela/aba e consulte novamente a licitação pelo menu Licit&Disp > Lances/Fase Final.
|
|
14/01/2025 11:37:44 - Sistema : Julgamento dos Lances Iniciado para os Lotes.
|
|
14/01/2025 11:37:44 - Sistema : Sessão do Chat Aberta.
|
|
14/01/2025 11:41:55 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Prezados Licitantes, após o encerramento da fase de lances, a Sessão da Concorrência Eletrônica será suspensa para análise das propostas e lances ofertados, ficando desde já a continuidade remarcada para dia 15/01/2025 às 11h.
|
|
14/01/2025 11:45:02 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Solicitamos que todos estejam conectados no dia e horário agendados para continuidade do certame (15/01/2024 às 11h).
|
|
14/01/2025 11:45:28 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Bom dia a todos!
|
|
14/01/2025 11:45:42 - Sistema : Sessão Suspensa.
|
|
15/01/2025 11:00:31 - Sistema : Sessão Retomada. Favor clicar no botão Atualizar.
|
|
15/01/2025 11:00:51 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Bom dia, prezados Licitantes!
|
|
15/01/2025 11:00:56 - Sistema : Sessão do Chat Aberta.
|
|
15/01/2025 11:01:37 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Passamos a dar continuidade da Sessão da CE 20/2024.
|
|
15/01/2025 11:03:13 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Preliminarmente, tendo em vista a análise dos valores ofertados pelas licitantes classificadas, se faz necessárias algumas resoluções.
|
|
15/01/2025 11:05:50 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Com relação ao valor ofertado pela licitante ARKCON ENGENHARIA EIRELI, tendo em vista a manifesta inexequibilidade do objeto pelo valor ofertado de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), declaramos que a proposta de preços está DESCLASSIFICADA.
|
|
15/01/2025 11:05:56 - Sistema : Proponente ARKCON ENGENHARIA EIRELI (34.627.432/0001-49) Desclassificado para o Lote 1.
|
|
15/01/2025 11:08:49 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Outrossim, com relação ao pedido de cancelamento do valor do lance apresentado pela licitante B E RODRIGUES ENGENHARIA E CONSULTORIA, remetemos ao que determina o subitem 5.8 do Edital, onde está previsto que os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
|
|
15/01/2025 11:09:26 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Portanto, o pedido de cancelamento foi indeferido.
|
|
15/01/2025 11:12:01 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Sendo assim, em razão da manifesta inexequibilidade do objeto da CE 20/2024 pelo valor ofertado de R$ 2.275,00 (dois miL, duzentos e setenta e cinco reais), declaramos que a proposta de preços da licitante B E RODRIGUES ENGENHARIA E CONSULTORIA está DESCLASSIFICADA.
|
|
15/01/2025 11:12:28 - Sistema : Proponente B E RODRIGUES ENGENHARIA E CONSULTORIA (23.533.651/0001-42) Desclassificado para o Lote 1.
|
|
15/01/2025 11:17:45 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Dito isto, após a resolução das questões relacionadas a fase de lances e a classificação provisória, passamos a convocação da terceira classificada, licitante GRAVISA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA para apresentar sua proposta de preços para análise de conformidade, nos termos do subitem 6.22.5 do Edital, informando que não será aberta fase de negociação em razão do valor ofertado estar exatamente no limite da exequibilidade.
|
|
15/01/2025 11:18:08 - Sistema : Sessão do Chat Aberta.
|
|
15/01/2025 11:18:51 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Ato contínuo, realizaremos a equalização do valor ofertado.
|
|
15/01/2025 11:19:13 - GRAVISA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA : Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia !
|
|
15/01/2025 11:20:12 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Licitante GRAVISA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, por gentileza, confirme o valor ofertado de R$ 1.836.310,61.
|
|
15/01/2025 11:23:35 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Licitante GRAVISA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA estamos aguardando a confirmação.
|
|
15/01/2025 11:26:01 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Devido ao silêncio da licitante convocada, realizaremos a equalização do valor ofertado.
|
|
15/01/2025 11:26:07 - GRAVISA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA : Sr. Pregoeiro, nosso orçamento deu uma diferença de de R$ 0,17 (Zero virgula dezessete centavos) passando para R$ 1.836.310,44
|
|
15/01/2025 11:26:09 - Sistema : Equalização de preços permitida ao proponente GRAVISA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA no Lote 1. Por favor clique no botão Atualizar.
|
|
15/01/2025 11:28:40 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Prezada licitante GRAVISA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, informamos que consideramos o valor ofertado de R$ 1.836.310,61 para efeitos de proposta de preços ser apresentada e realizaremos a equalização deste referido valor ofertado.
|
|
15/01/2025 11:29:59 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Portanto, reiteramos a confirmação do valor ofertado.
|
|
15/01/2025 11:30:35 - Sistema : Sessão do Chat Aberta.
|
|
15/01/2025 11:31:58 - Sistema : Equalização de preços encerrado para o proponente GRAVISA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA no Lote 1. Por favor clique no botão Atualizar.
|
|
15/01/2025 11:32:44 - Sistema : Sessão do Chat Aberta.
|
|
15/01/2025 11:33:01 - GRAVISA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA : Sr. Pregoeiro, já cliquei no botão Atualizar
|
|
15/01/2025 11:34:50 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Licitante GRAVISA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, informamos que faremos manualmente a equalização do valor ofertado de R$ 1.836.310,61, mas para tanto, precisamos de sua confirmação de proposta neste exato valor.
|
|
15/01/2025 11:36:06 - GRAVISA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA : Confirmo.
|
|
15/01/2025 11:36:25 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Estamos aguardando a confirmação.
|
|
15/01/2025 11:37:02 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Diante da confirmação do valor ofertado, faremos a equalização.
|
|
15/01/2025 11:37:25 - Sistema : Equalização de preços permitida ao proponente GRAVISA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA no Lote 1. Por favor clique no botão Atualizar.
|
|
15/01/2025 11:37:49 - Sistema : Pregoeiro equalizou os valores dos itens do Lote 1 para o total arrematado pelo fornecedor GRAVISA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA.
|
|
15/01/2025 11:38:01 - Sistema : Equalização de preços encerrado para o proponente GRAVISA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA no Lote 1. Por favor clique no botão Atualizar.
|
|
15/01/2025 11:38:08 - Sistema : Sessão do Chat Aberta.
|
|
15/01/2025 11:40:50 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Considerando as disposições do subitem 6.22.5 do Edital, neste momento requeremos da Licitante GRAVISA CONSTRUÇÕES E EMPREEENDIMENTOS LTDA o envio da proposta de preços, adequada ao último lance ofertado e equalizado, para análise, bem como o envio dos documentos que a compõe, para avaliação de sua conformidade.
|
|
15/01/2025 11:42:54 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Fica concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas a licitante GRAVISA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA para o para envio dos documentos requeridos na forma do subitem 6.22.5 do Edital.
|
|
15/01/2025 11:43:02 - Sistema : Período de envio de documentos iniciado. O Encerramento será realizado manualmente pelo pregoeiro.
|
|
15/01/2025 11:43:03 - Sistema : Proponente GRAVISA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA (17.286.183/0001-56) por gentileza atualize a tela e encaminhe os documentos necessários através do botão Anexar Documentos.
|
|
15/01/2025 11:43:27 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Considerando que a funcionalidade de envio de documentos pelo Sistema SIGA somente será possível com a Sessão em andamento, esta permanecerá aberta durante o prazo estabelecido.
|
|
15/01/2025 11:44:09 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Entretanto, alertamos a licitante para que não deixe a inserção dos documentos para os momentos finais do prazo.
|
|
15/01/2025 11:45:16 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Informamos que a Sessão permanecerá aberta e desde já fica a continuidade do certame remarcada para o dia 16/01/2024 às 15h.
|
|
15/01/2025 11:46:37 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Importante salientar a licitante GRAVISA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA que a função envio de documentos será fechada às 11h43min do dia 16/01/2024.
|
|
15/01/2025 11:47:45 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Por fim, solicitamos que todos estejam conectados no dia e horário agendados para continuidade do certame (16/01/2025 às 15h).
|
|
15/01/2025 11:48:41 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Bom dia a todos!
|
|
15/01/2025 11:48:45 - Sistema : Sessão do Chat Aberta.
|
|
15/01/2025 11:59:18 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Retificando, informamos que a Sessão permanecerá aberta e desde já fica a continuidade do certame remarcada para o dia 16/01/2025 às 15h e a função envio de documentos será fechada às 11h43min do dia 16/01/2025.
|
|
16/01/2025 11:43:06 - Sistema : Período de envio de documentos encerrado pelo pregoeiro.
|
|
16/01/2025 11:43:19 - Sistema : Sessão Suspensa.
|
|
16/01/2025 15:00:15 - Sistema : Sessão Retomada. Favor clicar no botão Atualizar.
|
|
16/01/2025 15:00:30 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Boa tarde, prezados Licitantes!
|
|
16/01/2025 15:01:57 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Passamos a retomada da CE 20/2024, que se encontrava suspensa após o fechamento da função envio de documentos para a licitante GRAVISA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
|
|
16/01/2025 15:03:00 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Sendo assim, informamos que a licitante GRAVISA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA enviou sua proposta de preços conforme requerido, através do sistema SIGA e dentro do prazo estabelecido.
|
|
16/01/2025 15:04:51 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Outrossim, informamos ainda que os documentos integrantes da proposta de preços apresentada pela licitante GRAVISA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA serão juntos aos autos do processo SEI-330001/001441/2024, de acesso público para consulta.
|
|
16/01/2025 15:06:47 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Portanto, a Sessão será suspensa para análise da proposta de preços e demais documentos apresentados pela licitante GRAVISA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, sendo remarcada a continuidade do certame para o dia 21/01/2025 às 11h.
|
|
16/01/2025 15:07:52 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Por fim, solicitamos que todos estejam conectados na data e horário agendados para continuidade do certame (21/01/2025 às 11h).
|
|
16/01/2025 15:08:04 - Sistema : Sessão do Chat Aberta.
|
|
16/01/2025 15:08:14 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Boa tarde a todos!
|
|
16/01/2025 15:08:58 - Sistema : Sessão do Chat Fechada.
|
|
16/01/2025 15:09:05 - Sistema : Sessão Suspensa.
|
|
21/01/2025 11:00:37 - Sistema : Sessão Retomada. Favor clicar no botão Atualizar.
|
|
21/01/2025 11:00:48 - Sistema : Sessão do Chat Aberta.
|
|
21/01/2025 11:01:01 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Bom dia, prezados Licitantes!
|
|
21/01/2025 11:02:12 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Passamos a retomada da Sessão da Concorrência Eletrônica n.º 20/2024, que se encontrava suspensa para análise da proposta de preços e demais documentos enviados pela Licitante GRAVISA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, nos termos da convocação registrada neste chat.
|
|
21/01/2025 11:03:46 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Sendo assim, nos termos do item 7 do Edital, foi realizada consulta ao SICAF e Portais de Registros de Empresas Inidôneas e Suspensas em relação ao CNPJ da Licitante GRAVISA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e do CPF dos sócios, não havendo fato impeditivo.
|
|
21/01/2025 11:05:16 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : No entanto, analisando a proposta de preços apresentada, verificamos a conformidade aos requisitos do item 5 do Edital. Sendo assim, a proposta da Licitante GRAVISA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, terceira classificada, cujo valor de R$ 1.836.310,61 (um milhão, oitocentos e trinta e seis mil, trezentos e dez reais e sessenta e um centavos) foi considerado o menor preço global exequível em relação ao valor orçado pela Administração, conforme subitem 7.7.9 do Edital.
|
|
21/01/2025 11:06:04 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Diante do exposto, encerrada a etapa de análise da proposta e não identificada nenhuma das hipóteses de desclassificação previstas no subitem 7.7 do Edital, declaramos vencedora a proposta apresentada pela Licitante GRAVISA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, cujo valor de R$ 1.836.310,61 (um milhão, oitocentos e trinta e seis mil, trezentos e dez reais e sessenta e um centavos) é o menor preço global exequível.
|
|
21/01/2025 11:07:07 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Portanto, atribuímos a Licitante GRAVISA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA a condição de CLASSIFICADA para a fase de habilitação da Concorrência Eletrônica nº 20/2024, nos termos do subitem 8.1 do Edital.
|
|
21/01/2025 11:08:04 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Sendo assim, para continuidade do certame, o encerramento da fase de julgamento de propostas será realizado com a classificação da Licitante GRAVISA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA para a fase de habilitação da Concorrência Eletrônica nº 20/2024, nos termos do subitem 8.1 do Edital.
|
|
21/01/2025 11:08:40 - Sistema : Proponente GRAVISA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA (17.286.183/0001-56) Classificado para o Lote 1.
|
|
21/01/2025 11:11:12 - Sistema : Proponente CONSTRUTORA AXIAL LTDA (33.267.267/0001-07) Classificado para o Lote 1.
|
|
21/01/2025 11:11:12 - Sistema : Proponente LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (01.274.719/0001-83) Classificado para o Lote 1.
|
|
21/01/2025 11:11:13 - Sistema : Proponente AQUILA ENGENHARIA LTDA (43.641.050/0001-60) Classificado para o Lote 1.
|
|
21/01/2025 11:11:13 - Sistema : Proponente CIAP TERRAPLANAGEM EIRELI EPP (27.402.904/0001-08) Classificado para o Lote 1.
|
|
21/01/2025 11:11:13 - Sistema : Proponente CMAX EMPREENDIMENTOS, CONCRETO E CONSTRUÇÃO LTDA (33.584.894/0001-63) Classificado para o Lote 1.
|
|
21/01/2025 11:11:13 - Sistema : Proponente CONSTRUTEC - MANUTENCAO, CONSTRUCAO E REFORMAS EIRELI (13.970.717/0001-08) Classificado para o Lote 1.
|
|
21/01/2025 11:11:13 - Sistema : Proponente CONSTRUTORA BRASFORM LTDA (28.618.254/0001-97) Classificado para o Lote 1.
|
|
21/01/2025 11:11:13 - Sistema : Proponente CTESA CONSTRUÇÕES LTDA. (68.703.701/0001-20) Classificado para o Lote 1.
|
|
21/01/2025 11:11:13 - Sistema : Proponente CYBER TECHNOLOGY ENGINEERING LTDA (03.068.910/0001-02) Classificado para o Lote 1.
|
|
21/01/2025 11:11:13 - Sistema : Proponente ERWIL CONSTRUÇÃO LTDA (30.905.111/0001-08) Classificado para o Lote 1.
|
|
21/01/2025 11:11:13 - Sistema : Proponente HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA (10.547.330/0001-55) Classificado para o Lote 1.
|
|
21/01/2025 11:11:13 - Sistema : Proponente INFRATECH ENGENHARIA LTDA (24.408.367/0001-07) Classificado para o Lote 1.
|
|
21/01/2025 11:11:13 - Sistema : Proponente MACAY OFFSHORE CONSTRUTORA LTDA (03.009.264/0001-02) Classificado para o Lote 1.
|
|
21/01/2025 11:11:13 - Sistema : Proponente MSL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (07.124.748/0001-45) Classificado para o Lote 1.
|
|
21/01/2025 11:11:13 - Sistema : Proponente R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA (09.121.931/0001-12) Classificado para o Lote 1.
|
|
21/01/2025 11:11:13 - Sistema : Proponente SOUZA SERVICOS TECNICOS EM ENGENHARIA LTDA (39.505.376/0001-93) Classificado para o Lote 1.
|
|
21/01/2025 11:11:47 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Contudo, após o término da fase de julgamento de propostas, será aberto prazo aos Licitantes para manifestação da intenção de recorrer da decisão, conforme procedimento previsto no item 9 do Edital.
|
|
21/01/2025 11:12:01 - Sistema : Sessão do Chat Aberta.
|
|
21/01/2025 11:12:19 - Sistema : Julgamento dos lances Encerrado.
|
|
21/01/2025 11:12:19 - Sistema : Sessão do Chat Fechada.
|
|
21/01/2025 11:12:39 - Sistema : Intenção de Interposição de Recurso Iniciada - Julgamento.
|
|
21/01/2025 11:13:24 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Os documentos referenciados, extraídos do Sistema SIGA, estão anexados aos autos do processo SEI-330001/001441/2024, de acesso público para consulta.
|
|
21/01/2025 11:28:08 - Sistema : Intenção de Interposição de Recurso Encerrada - Julgamento.
|
|
21/01/2025 11:29:00 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Prezados Licitantes, diante do encerramento da fase de manifestação da intenção de recorrer da decisão, passaremos a fase de habilitação.
|
|
21/01/2025 11:32:00 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Iniciaremos a convocação da Licitante GRAVISA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, terceira classificada, para que nos termos do item 8 e subitens do Edital, encaminhe via Sistema SIGA, no campo próprio na aba de “Documentos de Habilitação”, no prazo de 24 horas, os documentos de habilitação relacionados no Anexo 1 (Jurídica, Fiscal, Social e Trabalhista, Econômico-Financeira, Técnica e Declarações constantes dos demais Anexos do Edital), inclusive os exigidos no Projeto Básico, parte integrante do Edital.
|
|
21/01/2025 11:32:38 - Sistema : Período de envio de documentos iniciado. O Encerramento será realizado manualmente pelo pregoeiro.
|
|
21/01/2025 11:32:39 - Sistema : Proponente GRAVISA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA (17.286.183/0001-56) por gentileza atualize a tela e encaminhe os documentos necessários através do botão Anexar Documentos.
|
|
21/01/2025 11:33:25 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Ademais, alertamos a Licitante GRAVISA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA para que não deixe a inserção dos documentos requeridos para os momentos finais do prazo.
|
|
21/01/2025 11:34:00 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : A Sessão permanecerá aberta e desde já fica a continuidade do certame remarcada para o dia 22/01/2025 às 15h00min.
|
|
21/01/2025 11:34:24 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Por fim, solicitamos que todos estejam conectados no dia e horário agendado (22/01/2025 às 15h00min) para continuidade do certame.
|
|
21/01/2025 11:34:57 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Bom dia a todos!
|
|
21/01/2025 11:37:32 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Lembrando a Licitante GRAVISA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA que o fechamento do envio dos documentos de habilitação ocorrerá às 11:32 do dia 22/01/2025.
|
|
22/01/2025 11:33:59 - Sistema : Período de envio de documentos encerrado pelo pregoeiro.
|
|
22/01/2025 15:00:49 - Sistema : Sessão do Chat Aberta.
|
|
22/01/2025 15:01:28 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Prezados Licitantes, boa tarde!
|
|
22/01/2025 15:02:00 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Passamos a retomada da Sessão da Concorrência Eletrônica nº 20/2024, que se encontrava aberta para o envio dos documentos de habilitação solicitados a Licitante GRAVISA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA, na forma registrada no chat da Sessão de 21/01/2025.
|
|
22/01/2025 15:03:04 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Vale salientar que o envio dos documentos de habilitação por parte da Licitante GRAVISA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA iniciou-se as 11h:32min do dia 21/01/2025, sendo disponibilizado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para tal envio no sistema SIGA, na aba “Documentos de Habilitação”, encerrando-se o prazo as 11h:32min do dia 22/01/2025, na forma registrada anteriormente no CHAT.
|
|
22/01/2025 15:03:46 - GRAVISA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA : Sr. Pregoeiro, boa tarde! Em nome da Empresa GRAVISA, venho informar que enfrentamos um problema de oscilação da internet e comunicamos através de E-mail
|
|
22/01/2025 15:04:22 - GRAVISA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA : Gostaria da confirmação do recebimento do nosso e-mail?
|
|
22/01/2025 15:04:33 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Assim, às 11h:33min deste dia, 22/01/2025, foi encerrado o referido prazo, conforme normas editalícas.
|
|
22/01/2025 15:04:57 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Registre-se por oportuno, que foi encaminhado e-mail por parte da Licitante GRAVISA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA, nesta data, 22/01/2025, às 12h:24min, alegando problemas de oscilação e queda da internet durante o período da manhã, não sendo possível o envio dos documentos no prazo fixado.
|
|
22/01/2025 15:05:46 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Cumpre esclarecer, que de acordo com o item 6.22.6. do Edital “É facultado ao agente de contratação prorrogar o prazo estabelecido, por igual período, de ofício ou a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.”
|
|
22/01/2025 15:09:41 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Ressalta-se que a norma editalícia é cristalina quando a solicitação de prorrogação deve ser efetuada ANTES DE FINDAR O PRAZO, devidamente motivado.
|
|
22/01/2025 15:09:57 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Sendo assim, considerando que a Licitante GRAVISA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA não encaminhou a documentação de habilitação via Sistema SIGA na aba “Documentos de Habilitação” dentro do prazo estabelecido, fica considerada INABILITADA no certame.
|
|
22/01/2025 15:15:54 - Sistema : Habilitação iniciada para o Lote 1.Por favor clique no botão Atualizar.
|
|
22/01/2025 15:17:45 - Sistema : Proponente GRAVISA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA Inabilitado para o(s) Lote(s) 1 . Justificativa: A Licitante GRAVISA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA não encaminhou a documentação de habilitação via Sistema SIGA na aba “Documentos de Habilitação” dentro do prazo estabelecido, fica considerada INABILITADA no certame..
|
|
22/01/2025 15:24:42 - Sistema : Reabertura da Etapa - Classificação de Lances. Justificativa: Em razão da Inabilitação de Licitante por não envio de documentos de habilitação no prazo fixado.
|
|
22/01/2025 15:25:53 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Ato contínuo passaremos a convocação da Licitante LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, quarta classificada, para apresentar sua proposta de preços para análise de conformidade, nos termos do subitem 6.22.5 do Edital, informando que não será aberta fase de negociação em razão do valor ofertado estar exatamente no limite da exequibilidade.
|
|
22/01/2025 15:25:57 - Sistema : Sessão do Chat Aberta.
|
|
22/01/2025 15:26:21 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Ato contínuo, realizaremos a equalização do valor ofertado.
|
|
22/01/2025 15:26:34 - Sistema : Equalização de preços permitida ao proponente LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA no Lote 1. Por favor clique no botão Atualizar.
|
|
22/01/2025 15:26:49 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Licitante LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, por gentileza, confirme o valor ofertado de R$ 2.050.000,00.
|
|
22/01/2025 15:28:04 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Devido ao silêncio da licitante convocada, realizaremos a equalização do valor ofertado.
|
|
22/01/2025 15:28:54 - Sistema : Pregoeiro equalizou os valores dos itens do Lote 1 para o total arrematado pelo fornecedor LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
|
|
22/01/2025 15:29:26 - Sistema : Equalização de preços encerrado para o proponente LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA no Lote 1. Por favor clique no botão Atualizar.
|
|
22/01/2025 15:30:51 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Considerando as disposições do subitem 6.22.5 do Edital, neste momento requeremos da Licitante LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA o envio da proposta de preços, adequada ao último lance ofertado e equalizado, para análise, bem como o envio dos documentos que a compõe, para avaliação de sua conformidade.
|
|
22/01/2025 15:33:00 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Fica concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas a licitante LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA para o para envio dos documentos requeridos na forma do subitem 6.22.5 do Edital.
|
|
22/01/2025 15:35:32 - Sistema : Período de envio de documentos iniciado. O Encerramento será realizado manualmente pelo pregoeiro.
|
|
22/01/2025 15:35:33 - Sistema : Proponente LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (01.274.719/0001-83) por gentileza atualize a tela e encaminhe os documentos necessários através do botão Anexar Documentos.
|
|
22/01/2025 15:36:01 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Considerando que a funcionalidade de envio de documentos pelo Sistema SIGA somente será possível com a Sessão em andamento, esta permanecerá aberta durante o prazo estabelecido.
|
|
22/01/2025 15:36:21 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Entretanto, alertamos a licitante para que não deixe a inserção dos documentos para os momentos finais do prazo.
|
|
22/01/2025 15:36:42 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Informamos que a Sessão permanecerá aberta e desde já fica a continuidade do certame remarcada para o dia 23/01/2025 às 15h:35min.
|
|
22/01/2025 15:37:15 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Por fim, solicitamos que todos estejam conectados no dia e horário agendados para continuidade do certame (23/01/2025 às 15h:35min).
|
|
22/01/2025 15:37:29 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Informamos ainda que os documentos referenciados, extraídos do sistema SIGA, serão juntados aos autos do processo SEI-330001/001441/2024, de acesso público para consulta.
|
|
22/01/2025 15:40:27 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Registra-se que a Licitante LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, deverá anexar os documentos de proposta de preços na aba ``documento de proposta`` no sistema SIGA até as 15h:35min do dia 23/01/2025.
|
|
22/01/2025 15:40:55 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Boa tarde a todos!
|
|
22/01/2025 15:41:04 - Sistema : Sessão do Chat Fechada.
|
|
23/01/2025 15:35:40 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Boa tarde, prezados Licitantes!
|
|
23/01/2025 15:35:48 - Sistema : Sessão do Chat Aberta.
|
|
23/01/2025 15:36:12 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Passamos a retomada da CE 20/2024, que se encontrava aberta para o envio de documentos de proposta de preços da licitante LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
|
|
23/01/2025 15:36:34 - Sistema : Período de envio de documentos encerrado pelo pregoeiro.
|
|
23/01/2025 15:36:58 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Sendo assim, informamos que a licitante LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA enviou sua proposta de preços conforme requerido, através do sistema SIGA e dentro do prazo estabelecido.
|
|
23/01/2025 15:37:36 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Outrossim, informamos ainda que os documentos integrantes da proposta de preços apresentada pela licitante LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA serão juntos aos autos do processo SEI-330001/001441/2024, de acesso público para consulta.
|
|
23/01/2025 15:38:55 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Portanto, a Sessão será suspensa para análise da proposta de preços e demais documentos apresentados pela licitante LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, sendo remarcada a continuidade do certame para o dia 27/01/2025 às 15:00h.
|
|
23/01/2025 15:39:26 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Por fim, solicitamos que todos estejam conectados na data e horário agendados para continuidade do certame (27/01/2025 às 15:00h).
|
|
23/01/2025 15:39:45 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Boa tarde a todos!
|
|
23/01/2025 15:39:49 - Sistema : Sessão do Chat Fechada.
|
|
23/01/2025 15:40:08 - Sistema : Sessão Suspensa.
|
|
27/01/2025 15:00:12 - Sistema : Sessão Retomada. Favor clicar no botão Atualizar.
|
|
27/01/2025 15:00:24 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Boa tarde, prezados Licitantes!
|
|
27/01/2025 15:04:07 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Passamos agora a retomada da Sessão da Concorrência Eletrônica n.º 20/2024, que se encontrava suspensa para análise da proposta de preços e demais documentos apresentados pela Licitante LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
|
|
27/01/2025 15:04:52 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Vale ressaltar que a Licitante LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA apresentou junto aos documentos de proposta Termo de Compromisso Particular de Constituição de Consórcio, formando o consórcio “CONSTRUTOR LÍDER MONJARDIM VALE VERDE”, integrado pelas empresas LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (empresa líder) e MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA.
|
|
27/01/2025 15:05:02 - Sistema : Sessão do Chat Aberta.
|
|
27/01/2025 15:06:15 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Sendo assim, nos termos do item 7 do Edital, foi realizada consulta ao SICAF e Portais de Registros de Empresas Inidôneas e Suspensas em relação ao CNPJ das Licitantes LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (empresa líder) e MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA., e do CPF dos sócios, sendo encontradas algumas ocorrências em relação ao CNPJ da Licitante LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (empresa líder), contudo, tais ocorrências não são fatores impeditivos para a participação no referido certame.
|
|
27/01/2025 15:07:06 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Outrossim, o Termo de Compromisso Particular de Constituição de Consórcio apresentado menciona equivocadamente a Concorrência Eletrônica n° 11/2024, Processo Administrativo nº SEI-460001/002050/2023, bem como o objeto.
|
|
27/01/2025 15:08:47 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Sendo assim, considerando a prerrogativa de realização de Diligência, nos termos do subitem 7.9 do Edital, solicitamos a citada Licitante que proceda as devidas correções e encaminhe o documento reparado via Sistema SIGA, no prazo de 24:00 horas na aba “Documentos de Proposta”.
|
|
27/01/2025 15:09:40 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Entretanto, alerta-se a Licitante para que não deixe para os momentos finais do prazo a inserção dos documentos.
|
|
27/01/2025 15:10:05 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Assim, passamos a nova solicitação de envio de documentos de Termo de Compromisso Particular de Constituição de Consórcio, devidamente corrigido.
|
|
27/01/2025 15:10:27 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : A Sessão permanecerá aberta e desde já fica a continuidade do certame remarcada para o dia 28/01/2025 às 15:10 H.
|
|
27/01/2025 15:10:54 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Importante ressaltar, que os documentos referenciados se encontram anexados ao processo SEI 330001/001441/2024, de acesso público.
|
|
27/01/2025 15:11:29 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Solicitamos que todos estejam conectados no dia e horário agendado (28/01/2025 às 15:10 H) para continuidade.
|
|
27/01/2025 15:11:47 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Boa tarde a todos.
|
|
27/01/2025 15:12:06 - Sistema : Período de envio de documentos iniciado. O Encerramento será realizado manualmente pelo pregoeiro.
|
|
27/01/2025 15:12:07 - Sistema : Proponente LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (01.274.719/0001-83) por gentileza atualize a tela e encaminhe os documentos necessários através do botão Anexar Documentos.
|
|
27/01/2025 15:12:49 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Boa tarde a todos!
|
|
27/01/2025 15:12:55 - Sistema : Sessão do Chat Fechada.
|
|
28/01/2025 15:10:33 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Boa tarde, prezados Licitantes!
|
|
28/01/2025 15:10:39 - Sistema : Sessão do Chat Aberta.
|
|
28/01/2025 15:11:32 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Passamos agora a retomada da Sessão da Concorrência Eletrônica n.º 20/2024, que se encontrava aberta para recebimento de documento solicitado em sede de diligência, conforme registrado no CHAT da sessão anterior.
|
|
28/01/2025 15:11:52 - Sistema : Período de envio de documentos encerrado pelo pregoeiro.
|
|
28/01/2025 15:13:01 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Registra-se que a Licitante Consórcio CONSTRUTOR LÍDER MONJARDIM VALE VERDE”, integrado pelas empresas LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (empresa líder) e MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA., enviou o Termo de Compromisso Particular de Constituição de Consórcio, conforme solicitado em sede de diligência na aba “Documentos de Proposta”, via sistema SIGA e dentro do prazo estabelecido.
|
|
28/01/2025 15:14:25 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Portanto, a Sessão será suspensa para análise da proposta de preços, apresentada pela licitante Consórcio CONSTRUTOR LÍDER MONJARDIM VALE VERDE”, integrado pelas empresas LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (empresa líder) e MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA, sendo remarcada a continuidade do certame para o dia 29/01/2025 às 16:00h.
|
|
28/01/2025 15:15:43 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Por fim, solicitamos que todos estejam conectados na data e horário agendados para continuidade do certame (29/01/2025 às 16:00h).
|
|
28/01/2025 15:16:05 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Boa tarde a todos!
|
|
28/01/2025 15:16:13 - Sistema : Sessão do Chat Fechada.
|
|
28/01/2025 15:16:21 - Sistema : Sessão Suspensa.
|
|
29/01/2025 16:00:06 - Sistema : Sessão Retomada. Favor clicar no botão Atualizar.
|
|
29/01/2025 16:00:18 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Boa tarde, prezados Licitantes!
|
|
29/01/2025 16:00:37 - Sistema : Sessão do Chat Aberta.
|
|
29/01/2025 16:01:02 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Passamos a retomada da Sessão da Concorrência Eletrônica n.º 20/2024, que se encontrava suspensa para análise de proposta de preços, nos termos já consignados neste CHAT.
|
|
29/01/2025 16:02:23 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : No entanto, analisando a proposta de preços apresentada, verificamos a conformidade aos requisitos do item 5 do Edital. Sendo assim, a proposta da Licitante Consórcio CONSTRUTOR LÍDER MONJARDIM VALE VERDE”, integrado pelas empresas LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (empresa líder) e MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA, quarta classificada, cujo valor de R$ 2.050.000,00 (dois milhões e cinquenta mil reais) foi considerado o menor preço global exequível em relação ao valor orçado pela Administração, conforme subitem 7.7.9 do Edital.
|
|
29/01/2025 16:03:43 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Diante do exposto, encerrada a etapa de análise da proposta e não identificada nenhuma das hipóteses de desclassificação previstas no subitem 7.7 do Edital, declaramos vencedora do certame a proposta apresentada pela Licitante Consórcio CONSTRUTOR LÍDER MONJARDIM VALE VERDE”, integrado pelas empresas LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (empresa líder) e MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA, cujo valor de R$ 2.050.000,00 (dois milhões e cinquenta mil reais) é o menor preço global exequível.
|
|
29/01/2025 16:04:40 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Portanto, atribuímos a Licitante Consórcio CONSTRUTOR LÍDER MONJARDIM VALE VERDE”, integrado pelas empresas LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (empresa líder) e MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA a condição de CLASSIFICADA para a fase de habilitação da Concorrência Eletrônica nº 20/2024, nos termos do subitem 8.1 do Edital.
|
|
29/01/2025 16:05:20 - Sistema : Proponente LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (01.274.719/0001-83) Classificado para o Lote 1.
|
|
29/01/2025 16:06:47 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Neste momento será encerrada a etapa de classificação de proposta e será aberto o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso em face da decisão.
|
|
29/01/2025 16:06:53 - Sistema : Julgamento dos lances Encerrado.
|
|
29/01/2025 16:06:54 - Sistema : Sessão do Chat Fechada.
|
|
29/01/2025 16:07:11 - Sistema : Intenção de Interposição de Recurso Iniciada - Julgamento.
|
|
29/01/2025 16:22:20 - Sistema : Não houve manifestação de intenção de recurso.
|
|
29/01/2025 16:22:22 - Sistema : Intenção de Interposição de Recurso Encerrada - Julgamento.
|
|
29/01/2025 16:22:55 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Os documentos referenciados, extraídos do Sistema SIGA, estão anexados aos autos do processo SEI-330001/001441/2024, de acesso público para consulta.
|
|
29/01/2025 16:23:29 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Iniciaremos a convocação da Licitante Consórcio CONSTRUTOR LÍDER MONJARDIM VALE VERDE”, integrado pelas empresas LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (empresa líder) e MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA, quarta classificada, para nos termos do item 8 e subitens do Edital, enviar via Sistema SIGA em campo próprio na aba de “documentos de Habilitação”, no prazo de 24 horas, os documentos relacionados no Anexo 1 (Jurídica, Fiscal, Social e Trabalhista, Econômica-Financeira, Técnica e Declarações constantes dos demais Anexos do Edital), inclusive os exigidos no Projeto Básico, parte integrante do Edital.
|
|
29/01/2025 16:23:40 - Sistema : Sessão do Chat Aberta.
|
|
29/01/2025 16:24:26 - Sistema : Período de envio de documentos iniciado. O Encerramento será realizado manualmente pelo pregoeiro.
|
|
29/01/2025 16:24:27 - Sistema : Proponente LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (01.274.719/0001-83) por gentileza atualize a tela e encaminhe os documentos necessários através do botão Anexar Documentos.
|
|
29/01/2025 16:24:51 - LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA : Boa tarde, Sr.(a) Pregoeiro(a)! Iremos enviar a documentação conforme solicitado!
|
|
29/01/2025 16:25:04 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Ademais, ressaltamos para a referida Licitante não deixar para os momentos finais do prazo a inserção dos documentos requeridos.
|
|
29/01/2025 16:25:35 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : A Sessão permanecerá aberta e desde já fica a continuidade do certame remarcada para o dia 30/01/2025 às 16h30min.
|
|
29/01/2025 16:25:59 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Solicitamos que todos estejam conectados no dia e horário agendado (30/01/2025 às 16h30min) para continuidade.
|
|
29/01/2025 16:26:20 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Boa tarde a todos!
|
|
29/01/2025 16:26:27 - Sistema : Sessão do Chat Fechada.
|
|
30/01/2025 16:30:36 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Prezados Licitantes, boa tarde!
|
|
30/01/2025 16:30:47 - Sistema : Sessão do Chat Aberta.
|
|
30/01/2025 16:31:05 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Passamos a continuidade da Sessão da Concorrência Eletrônica n.º 20/2024, que se encontrava aberta para envio de documentos de Habilitação, nos termos já consignados neste CHAT.
|
|
30/01/2025 16:31:24 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Ato contínuo, passamos ao fechamento da função de envio de documentos de habilitação.
|
|
30/01/2025 16:31:38 - Sistema : Período de envio de documentos encerrado pelo pregoeiro.
|
|
30/01/2025 16:32:40 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Registra-se, que a Licitante Consórcio CONSTRUTOR LÍDER MONJARDIM VALE VERDE”, integrado pelas empresas LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (empresa líder) e MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA, quarta classificada, enviou via sistema SIGA os documentos de habilitação no prazo fixado e na aba de “Documentos de Habilitação”.
|
|
30/01/2025 16:33:36 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Dito isto, a Sessão será suspensa para análise dos documentos de Habilitação, e desde já fica remarcada a próxima Sessão para o dia 04/02/2025 às 15:00 h, para resultado e continuidade.
|
|
30/01/2025 16:34:31 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Solicitamos que todos estejam conectados no dia e horário agendado (04/02/2025 às 15:00 h).
|
|
30/01/2025 16:34:49 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Boa tarde a todos.
|
|
30/01/2025 16:34:54 - Sistema : Sessão do Chat Fechada.
|
|
30/01/2025 16:35:03 - Sistema : Sessão Suspensa.
|
|
04/02/2025 15:00:10 - Sistema : Sessão Retomada. Favor clicar no botão Atualizar.
|
|
04/02/2025 15:00:47 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Prezados Licitantes, boa tarde!
|
|
04/02/2025 15:01:17 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Passamos a retomada da Sessão da Concorrência Eletrônica n.º 20/2024, que se encontrava suspensa para análise dos documentos de Habilitação da Licitante Consórcio CONSTRUTOR LÍDER MONJARDIM VALE VERDE”, integrado pelas empresas LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (empresa líder) e MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA, nos termos já consignados neste CHAT.
|
|
04/02/2025 15:01:38 - Sistema : Sessão do Chat Aberta.
|
|
04/02/2025 15:02:34 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Consignamos que devido as demandas administrativas desta Pasta, não foi possível realizar a análise dos documentos de Habilitação anteriormente citados, razão pela qual remarcamos a presente Sessão para o dia 07/02/2025 às 15:00h.
|
|
04/02/2025 15:02:59 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Solicitamos que todos estejam conectados no dia e horário agendado (07/02/2025 às 15:00 H) para continuidade.
|
|
04/02/2025 15:03:14 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Boa tarde a todos!
|
|
04/02/2025 15:03:24 - Sistema : Sessão do Chat Fechada.
|
|
04/02/2025 15:03:36 - Sistema : Sessão Suspensa.
|
|
07/02/2025 15:00:21 - Sistema : Sessão Retomada. Favor clicar no botão Atualizar.
|
|
07/02/2025 15:00:37 - Sistema : Sessão do Chat Aberta.
|
|
07/02/2025 15:00:48 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Boa tarde, prezados Licitantes!
|
|
07/02/2025 15:02:33 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Passamos a retomada da Sessão da Concorrência Eletrônica nº 20/2024, que se encontrava suspensa para análise dos documentos de habilitação da Licitante Consórcio CONSTRUTOR LÍDER MONJARDIM VALE VERDE”, integrado pelas empresas LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (empresa líder) e MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA, quarta classificada, conforme convocação registrada no chat.
|
|
07/02/2025 15:04:51 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Sendo assim, após exame dos atestados de qualificação técnica apresentados pelo Consórcio CONSTRUTOR LÍDER MONJARDIM VALE VERDE”, verificou-se que a consorciada líder LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA não apresentou documentação de habilitação técnica que pudesse comprovar a execução das parcelas de maior relevância exigidas em Edital.
|
|
07/02/2025 15:07:14 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Vale ressaltar, que a norma do item 8.11 do instrumento convocatório não se presta a socorrer a licitante que não comprove a execução das parcelas de maior relevância, e sim se destina a participação de licitantes em consórcio que pretendem a habilitação técnica por meio do somatório dos quantitativos de forma a se complementarem mutuamente, o que não significa que as licitantes consorciadas que não possuam qualificação técnica se beneficiem de atestados apresentados exclusivamente por uma das consorciadas.
|
|
07/02/2025 15:11:52 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Diante do exposto, declaramos que a Licitante Consórcio CONSTRUTOR LÍDER MONJARDIM VALE VERDE”, integrado pelas empresas LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (empresa líder) e MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA está INABILITADA para a execução do objeto da contratação em epígrafe, em razão da não comprovação por parte da consorciada líder LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA da execução das parcelas de maior relevância descritas na do Anexo 4, conforme exigência prevista no subitem 4.2 do Anexo 1 do Edital da Concorrência Eletrônica nº 20/2024
|
|
07/02/2025 15:12:26 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Os documentos referenciados foram juntados aos autos do processo SEI-330001/001441/2024, de acesso público para consulta.
|
|
07/02/2025 15:12:48 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Informamos ainda que o direito a manifestação de intenção de recorrer da decisão será garantido a Licitante Consórcio CONSTRUTOR LÍDER MONJARDIM VALE VERDE”, integrado pelas empresas LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (empresa líder) e MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA, conforme procedimento previsto no item 9 do Edital.
|
|
07/02/2025 15:13:26 - Sistema : Habilitação iniciada para o Lote 1.Por favor clique no botão Atualizar.
|
|
07/02/2025 15:14:13 - Sistema : Proponente LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA Inabilitado para o(s) Lote(s) 1 . Justificativa: em razão da não comprovação por parte da consorciada líder LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA da execução das parcelas de maior relevância descritas na do Anexo 4, conforme exigência prevista no subitem 4.2 do Anexo 1 do Edital da Concorrência Eletrônica nº 20/2024..
|
|
07/02/2025 15:15:56 - Sistema : Reabertura da Etapa - Classificação de Lances. Justificativa: Em razão da inabilitação da licitante LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
|
|
07/02/2025 15:16:41 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Neste momento a Sessão será suspensa, ficando sua continuidade marcada para o dia 10/02/2025 às 14:00hs.
|
|
07/02/2025 15:17:17 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Solicitamos que todos estejam conectados no dia e horário agendado (10/02/2025 às 14:00 H) para continuidade.
|
|
07/02/2025 15:17:24 - Sistema : Sessão do Chat Aberta.
|
|
07/02/2025 15:17:32 - CONSTRUTORA AXIAL LTDA : Boa tarde, Ok.
|
|
07/02/2025 15:17:35 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Boa tarde a todos!
|
|
07/02/2025 15:17:45 - Sistema : Sessão do Chat Fechada.
|
|
07/02/2025 15:17:55 - Sistema : Sessão Suspensa.
|
|
10/02/2025 14:00:28 - Sistema : Sessão Retomada. Favor clicar no botão Atualizar.
|
|
10/02/2025 14:00:49 - Sistema : Sessão do Chat Aberta.
|
|
10/02/2025 14:01:05 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Boa tarde, prezados Licitantes!
|
|
10/02/2025 14:01:42 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Retomamos a continuidade da Concorrência Eletrônica nº 20/2024, que se encontrava suspensa após a declaração da desclassificação da Licitante Consórcio CONSTRUTOR LÍDER MONJARDIM VALE VERDE”, integrado pelas empresas LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (empresa líder) e MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA, quarta classificada, nos termos consignados anteriormente no chat da Sessão de 07/02/2025.
|
|
10/02/2025 14:02:08 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Dito isto, passamos a convocação da Licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA, sexta classificada, informando que será aberta fase de negociação, nos termos dos subitens 6.22.1 e 7.7.9 do Edital.
|
|
10/02/2025 14:02:25 - Sistema : Negociação iniciada para o Lote 1.Por favor clique no botão Atualizar.
|
|
10/02/2025 14:02:25 - Sistema : Sessão do Chat Fechada.
|
|
10/02/2025 14:02:46 - Sistema : Abertura do chat para negociação com o proponente CONSTRUTORA AXIAL LTDA no lote 1. Por favor clicar no botão atualizar.
|
|
10/02/2025 14:03:02 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA, podemos iniciar etapa de negociação do valor ofertado para o valor de R$ 2.000.000,00?
|
|
10/02/2025 14:04:21 - CONSTRUTORA AXIAL LTDA : Boa tarde
|
|
10/02/2025 14:04:57 - CONSTRUTORA AXIAL LTDA : Informamos que já ofertamos o nosso melhor valor e, infelizmente, não conseguimos reduzir mais.
|
|
10/02/2025 14:05:25 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA, para não restar infrutífera a etapa de negociação, podemos melhorar o valor ofertado?
|
|
10/02/2025 14:06:47 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Prezada Licitante, poderíamos fechar o valor negociado em R$ 2.060.000,00?
|
|
10/02/2025 14:08:06 - CONSTRUTORA AXIAL LTDA : Infelizmente, não conseguimos reduzir mais o nosso valor.
|
|
10/02/2025 14:10:00 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Prezado Licitante, infelizmente a negociação não pode ser encerrada registrando o valor original ofertado. Sendo assim, poderíamos fechar o valor negociado de R$ 2.069.000,00?
|
|
10/02/2025 14:11:28 - CONSTRUTORA AXIAL LTDA : Prezado,Confirmamos o valor de R$ 2.069.000,00 conforme negociado.
|
|
10/02/2025 14:11:57 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Perfeito.
|
|
10/02/2025 14:12:38 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Podemos confirmar o valor negociado de R$ 2.069.000,00?
|
|
10/02/2025 14:13:26 - CONSTRUTORA AXIAL LTDA : Sim.
|
|
10/02/2025 14:14:18 - Sistema : Chat fechado para negociação com o proponente CONSTRUTORA AXIAL LTDA no lote 1. Por favor clicar no botão atualizar.
|
|
10/02/2025 14:14:50 - Sistema : Preço negociado com Proponente CONSTRUTORA AXIAL LTDA para o Lote 1 = R$ 2.069.000,00
|
|
10/02/2025 14:15:07 - Sistema : Sessão do Chat Aberta.
|
|
10/02/2025 14:15:22 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Diante da confirmação do valor negociado pela Licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA, passamos ao fechamento da etapa de negociação.
|
|
10/02/2025 14:15:34 - Sistema : Negociação encerrada para o Lote 1.Por favor clique no botão Atualizar.
|
|
10/02/2025 14:16:28 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Encerrada a fase de negociação, para que seja possível a realização da equalização, solicitamos a Licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA a confirmação do valor negociado de R$ 2.069.000,00.
|
|
10/02/2025 14:18:42 - CONSTRUTORA AXIAL LTDA : Confirmado.
|
|
10/02/2025 14:19:14 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Diante da confirmação do valor negociado de R$ 2.069.000,00 pela Licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA, solicitamos que a Licitante realize a equalização do valor ofertado no sistema SIGA.
|
|
10/02/2025 14:19:24 - Sistema : Equalização de preços permitida ao proponente CONSTRUTORA AXIAL LTDA no Lote 1. Por favor clique no botão Atualizar.
|
|
10/02/2025 14:20:53 - Sistema : Sessão do Chat Aberta.
|
|
10/02/2025 14:22:46 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA, estamos aguardando a equalização do valor negociado de R$ 2.069.000,00.
|
|
10/02/2025 14:23:42 - CONSTRUTORA AXIAL LTDA : Prezado Sr., cliquei no botão atualizar, entretanto não apareceu nenhuma opção para equalizar o valor. Poderia nos auxiliar? Por gentileza
|
|
10/02/2025 14:24:19 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Considerando que a Licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA não realizou a equalização, realizaremos a equalização do valor negociado de R$ 2.069.000,00.
|
|
10/02/2025 14:25:43 - CONSTRUTORA AXIAL LTDA : Ok, Obrigado.
|
|
10/02/2025 14:25:47 - Sistema : Pregoeiro equalizou os valores dos itens do Lote 1 para o total arrematado pelo fornecedor CONSTRUTORA AXIAL LTDA.
|
|
10/02/2025 14:26:09 - Sistema : Equalização de preços encerrado para o proponente CONSTRUTORA AXIAL LTDA no Lote 1. Por favor clique no botão Atualizar.
|
|
10/02/2025 14:27:02 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA, a equalização foi realizada no valor negociado de R$ 2.069.000,00.
|
|
10/02/2025 14:27:55 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Encerrada a etapa de equalização, conforme previsão do subitem 6.22.5 do Edital, neste momento requeremos a Licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA o envio da proposta de preços e os documentos que a compõem, adequada ao último lance negociado e equalizado, para análise de sua conformidade.
|
|
10/02/2025 14:28:07 - Sistema : Sessão do Chat Aberta.
|
|
10/02/2025 14:28:30 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Fica concedido a Licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA o prazo de 24 horas para envio dos documentos requeridos na forma do subitem 6.22.5 do Edital.
|
|
10/02/2025 14:29:03 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Considerando que a funcionalidade de envio de documentos pelo Sistema SIGA somente será possível com a Sessão em andamento, esta permanecerá aberta durante o prazo estabelecido
|
|
10/02/2025 14:29:32 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Entretanto, alertamos a Licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA para que não deixe a inserção dos documentos para os momentos finais do prazo.
|
|
10/02/2025 14:29:43 - Sistema : Período de envio de documentos iniciado. O Encerramento será realizado manualmente pelo pregoeiro.
|
|
10/02/2025 14:29:44 - Sistema : Proponente CONSTRUTORA AXIAL LTDA (33.267.267/0001-07) por gentileza atualize a tela e encaminhe os documentos necessários através do botão Anexar Documentos.
|
|
10/02/2025 14:30:12 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Por fim, informamos que a Sessão permanecerá aberta e desde já fica a continuidade do certame remarcada para o dia 11/02/2025 às 14:30h.
|
|
10/02/2025 14:30:31 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Solicitamos a todos que estejam conectados no dia e horário agendados (11/02/2025 às 14:30h) para continuidade do certame.
|
|
10/02/2025 14:30:42 - Sistema : Sessão do Chat Fechada.
|
|
10/02/2025 14:30:53 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Boa tarde a todos!
|
|
11/02/2025 14:30:13 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Boa tarde, prezados Licitantes!
|
|
11/02/2025 14:30:23 - Sistema : Sessão do Chat Aberta.
|
|
11/02/2025 14:30:55 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Passamos a retomada da CE 20/2024, que se encontrava aberta para o envio de documentos de proposta de preços da licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA.
|
|
11/02/2025 14:31:31 - Sistema : Período de envio de documentos encerrado pelo pregoeiro.
|
|
11/02/2025 14:32:59 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Sendo assim, informamos que a licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA enviou sua proposta de preços conforme requerido, através do sistema SIGA e dentro do prazo estabelecido.
|
|
11/02/2025 14:33:50 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Outrossim, informamos ainda que os documentos integrantes da proposta de preços apresentada pela licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA serão juntados aos autos do processo SEI-330001/001441/2024, de acesso público para consulta.
|
|
11/02/2025 14:34:37 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Portanto, a Sessão será suspensa para análise da proposta de preços e demais documentos apresentados pela licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA, sendo remarcada a continuidade do certame para o dia 14/02/2025 às 11:00h.
|
|
11/02/2025 14:35:23 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Por fim, solicitamos que todos estejam conectados na data e horário agendados para continuidade do certame (14/02/2025 às 11:00h).
|
|
11/02/2025 14:35:49 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO : Boa tarde a todos!
|
|
11/02/2025 14:35:59 - Sistema : Sessão do Chat Fechada.
|
|
11/02/2025 14:36:13 - Sistema : Sessão Suspensa.
|
|
14/02/2025 11:00:10 - Sistema : Sessão Retomada. Favor clicar no botão Atualizar.
|
|
14/02/2025 11:00:38 - Sistema : Sessão do Chat Aberta.
|
|
14/02/2025 11:00:44 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Bom dia, prezados Licitantes!
|
|
14/02/2025 11:01:08 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Retomamos a sessão da CE Nº 20/2024, que se encontrava suspensa para análise da proposta de preços apresentada pela licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA.
|
|
14/02/2025 11:01:14 - CONSTRUTORA AXIAL LTDA : Bom dia, Sr. Pregoeiro.
|
|
14/02/2025 11:01:29 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Destarte, nos termos do item 7.2 do Edital, foi realizada consulta ao SICAF e Portais de Registros de Empresas Inidôneas e Suspensas em relação ao CNPJ da licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA e CPF dos seus sócios, não havendo nenhuma ocorrência impeditiva.
|
|
14/02/2025 11:01:58 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Entretanto, quando da análise do Cronograma Físico Financeiro, observamos que a Etapa 2 ultrapassa o percentual máximo estabelecido no cronograma previsto pela Administração para execução da obra. No entanto, tal irregularidade não constitui motivo para desclassificação, sendo certo que poderá ser corrigido por diligência até o momento da convocação para formalização da futura contratação pública ou na fase de execução da avença.
|
|
14/02/2025 11:02:42 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Contudo, após exame de conformidade da proposta de preços, verificamos o cumprimento das exigências com relação a quantidades dos itens e preços unitários previstos na Planilha Orçamentária elaborada pela Administração, bem como no que diz respeito ao cumprimento do percentual máximo (2,05§) previsto no item 2.1.4.1 do Edital para as parcelas de instalação e mobilização.
|
|
14/02/2025 11:03:08 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Sendo assim, a proposta de preços negociada pela licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA, no valor de R$ 2.069.000,00 (dois milhões e sessenta e nove mil reais), foi considerada a de menor valor global exequível em relação ao valor estimado pela Administração.
|
|
14/02/2025 11:03:33 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Portanto, encerrada a fase de julgamento da proposta e não sendo identificada a ocorrência das hipóteses de desclassificação previstas no item 7.7 do Edital, declaramos vencedora a proposta de preços da licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA, cujo valor de R$ 2.069.000,00 (dois milhões e sessenta e nove mil reais) foi considerado o menor valor global exequível para a execução do objeto da CE nº 20/2024.
|
|
14/02/2025 11:04:04 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Diante do exposto, atribuímos a licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA a condição de CLASSIFICADA para a fase de habilitação da CE nº 20/2024, nos termos do item 8.1 do Edital.
|
|
14/02/2025 11:04:27 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Para continuidade do certame, a fase de julgamento de propostas será encerrada com a realização da classificação da licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA para a fase de habilitação da CE nº 20/2024, nos termos do subitem 8.1 do Edital.
|
|
14/02/2025 11:04:58 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Após o término da fase de julgamento de propostas será aberto prazo para manifestação da intenção de interpor recurso em face da decisão de classificação da proposta de preços da licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA, conforme procedimento previsto no item 9 do Edital.
|
|
14/02/2025 11:05:23 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Os documentos referenciados extraídos do sistema SIGA foram juntados nos autos do processo SEI-330001/001441/2024, de acesso público para consulta dos interessados.
|
|
14/02/2025 11:05:48 - Sistema : Proponente CONSTRUTORA AXIAL LTDA (33.267.267/0001-07) Classificado para o Lote 1.
|
|
14/02/2025 11:05:55 - Sistema : Julgamento dos lances Encerrado.
|
|
14/02/2025 11:05:55 - Sistema : Sessão do Chat Fechada.
|
|
14/02/2025 11:06:22 - Sistema : Intenção de Interposição de Recurso Iniciada - Julgamento.
|
|
14/02/2025 11:21:44 - Sistema : Intenção de Interposição de Recurso Encerrada - Julgamento.
|
|
14/02/2025 11:22:13 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Prezados Licitantes, a fase de intenção de interposição de recurso está encerrada. Passaremos a fase de habilitação.
|
|
14/02/2025 11:22:42 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Iniciaremos a fase de habilitação com a convocação da licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA, quinta classificada, para que nos termos do item 8 e subitens do Edital, envie por meio do sistema SIGA, em campo próprio, na aba “Documentos de Habilitação”, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os documentos de habilitação relacionados no Anexo 1 (Jurídica, Fiscal, Social e Trabalhista, Econômico-Financeira, Técnica e Declarações constantes dos demais Anexos do Edital), inclusive os exigidos no Projeto Básico, parte integrante do Edital.
|
|
14/02/2025 11:23:38 - Sistema : Período de envio de documentos iniciado. O Encerramento será realizado manualmente pelo pregoeiro.
|
|
14/02/2025 11:23:39 - Sistema : Proponente CONSTRUTORA AXIAL LTDA (33.267.267/0001-07) por gentileza atualize a tela e encaminhe os documentos necessários através do botão Anexar Documentos.
|
|
14/02/2025 11:24:39 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Alertamos a licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA para que não deixe a inserção dos documentos para os momentos finais do prazo.
|
|
14/02/2025 11:24:53 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Informamos ainda que estão excluídos da contagem do prazo os dias 15/02 e 16/02/2025 (sábado e domingo, respectivamente), razão pela qual o prazo estará suspenso neste período, voltando a fluir no dia 17/02/2025 (segunda-feira).
|
|
14/02/2025 11:25:35 - Agente de Contratação / Pregoeiro : A sessão permanecerá aberta durante o prazo estabelecido para envio dos documentos de habilitação, ficando a continuidade remarcada para o dia 17/02/2025 às 12h.
|
|
14/02/2025 11:25:54 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Por fim, solicitamos que todos estejam conectados no dia e horário agendados para continuidade do certame (17/02/2025 às 12h).
|
|
14/02/2025 11:26:11 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Bom dia a todos!
|
|
14/02/2025 11:26:43 - CONSTRUTORA AXIAL LTDA : Ótimo dia.
|
|
17/02/2025 11:43:28 - Sistema : Período de envio de documentos encerrado pelo pregoeiro.
|
|
17/02/2025 12:00:06 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Bom dia, prezados Licitantes!
|
|
17/02/2025 12:00:49 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Retomamos a sessão da CE nº 20/2024, que se encontrava aberta durante o prazo de 24 horas concedido a licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA para envio dos documentos de habilitação, nos termos consignados no chat da sessão de 14.02.2025.
|
|
17/02/2025 12:01:12 - Sistema : Sessão do Chat Aberta.
|
|
17/02/2025 12:01:27 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Após o fechamento da função envio de documentos, verificamos que a licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA enviou os documentos de habilitação por meio do sistema SIGA e dentro do prazo estabelecido.
|
|
17/02/2025 12:01:55 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Sendo assim, após a conclusão da análise, os documentos de habilitação extraídos do sistema SIGA serão juntados nos autos do processo SEI-330001/001441/2024.
|
|
17/02/2025 12:02:26 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Portanto, a sessão ficará suspensa para análise dos documentos de habilitação apresentados pela licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA, ficando a continuidade remarcada para o dia 18/02/2025 às 11h30min.
|
|
17/02/2025 12:02:49 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Por fim, solicitamos que todos estejam conectados no dia e horário agendados para continuidade do certame (18/02/2025 às 11h30min).
|
|
17/02/2025 12:03:11 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Bom dia a todos!
|
|
17/02/2025 12:03:34 - Sistema : Sessão Suspensa.
|
|
18/02/2025 11:30:22 - Sistema : Sessão Retomada. Favor clicar no botão Atualizar.
|
|
18/02/2025 11:30:51 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Bom dia, prezados Licitantes!
|
|
18/02/2025 11:31:16 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Passamos a dar continuidade a sessão da CE nº 20/2024, que se encontrava suspensa para análise dos documentos de habilitação apresentados pela licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA.
|
|
18/02/2025 11:32:14 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Destarte, verificamos que a licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA cumpriu de forma satisfatória as exigências de habilitação para o objeto da CE nº 20/2024, nos termos do Anexo 1 - Documentos Exigidos para Habilitação, parte integrante do Edital.
|
|
18/02/2025 11:32:34 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Sendo assim, declaramos que a licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA está HABILITADA para execução do objeto da CE nº 20/2024.
|
|
18/02/2025 11:32:54 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Portanto, com o encerramento da fase de habilitação, atribuímos a licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA a condição de VENCEDORA do certame da CE nº 20/2024.
|
|
18/02/2025 11:33:11 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Contudo, tendo sido declarada a licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA habilitada e vencedora da CE nº 20/2024, será aberto prazo para manifestação da intenção de interpor recurso em face da decisão, conforme procedimento previsto no item 9 do Edital.
|
|
18/02/2025 11:33:28 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Informamos ainda que os documentos de habilitação da licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA, extraídos do Sistema SIGA, foram juntados nos autos do processo SEI-330001/001441/2024.
|
|
18/02/2025 11:34:57 - Sistema : Habilitação iniciada para o Lote 1.Por favor clique no botão Atualizar.
|
|
18/02/2025 11:35:22 - Sistema : Proponente CONSTRUTORA AXIAL LTDA Habilitado para o(s) Lote(s) 1
|
|
18/02/2025 11:35:50 - Sistema : Habilitação encerrada para o Lote 1.Por favor clique no botão Atualizar.
|
|
18/02/2025 11:36:04 - Sistema : Intenção de Interposição de Recurso Iniciada - Habilitação.
|
|
18/02/2025 11:51:22 - Sistema : Intenção de Interposição de Recurso Encerrada – Habilitação.
|
|
18/02/2025 11:53:00 - Sistema : Declarado Vencedor para o Lote 1: Proponente CONSTRUTORA AXIAL LTDA.
|
|
18/02/2025 11:53:17 - Sistema : Fase Recursal Iniciada. Por favor clique no botão Atualizar.
|
|
18/02/2025 11:53:17 - Sistema : Proponente ERWIL CONSTRUÇÃO LTDA manifestou intenção de interpor recurso. com as seguintes razões: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na etapa de habilitação.
|
|
18/02/2025 11:53:17 - Sistema : Proponente ERWIL CONSTRUÇÃO LTDA manifestou intenção de interpor recurso. com as seguintes razões: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na etapa de julgamento de propostas.
|
|
18/02/2025 11:53:17 - Sistema : Proponente INFRATECH ENGENHARIA LTDA manifestou intenção de interpor recurso. com as seguintes razões: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na etapa de habilitação.
|
|
18/02/2025 11:55:18 - Sistema : Prazo Recursal Encerrado. Por favor clique no botão Atualizar.
|
|
18/02/2025 11:55:18 - Sistema : Proponente ERWIL CONSTRUÇÃO LTDA manifestou intenção de interpor recurso. com as seguintes razões: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na etapa de habilitação.
|
|
18/02/2025 11:55:18 - Sistema : Proponente ERWIL CONSTRUÇÃO LTDA manifestou intenção de interpor recurso. com as seguintes razões: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na etapa de julgamento de propostas.
|
|
18/02/2025 11:55:18 - Sistema : Proponente INFRATECH ENGENHARIA LTDA manifestou intenção de interpor recurso. com as seguintes razões: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na etapa de habilitação.
|
|
18/02/2025 11:55:44 - Sistema : O Recurso do Proponente ERWIL CONSTRUÇÃO LTDA foi DEFERIDO.
|
|
18/02/2025 11:55:56 - Sistema : O Recurso do Proponente ERWIL CONSTRUÇÃO LTDA foi DEFERIDO.
|
|
18/02/2025 11:56:04 - Sistema : O Recurso do Proponente INFRATECH ENGENHARIA LTDA foi DEFERIDO.
|
|
18/02/2025 11:56:44 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Prezados Licitantes, com o encerramento da fase de manifestação de intenção de interpor recurso em face da decisão e após deferimento dos recursos, informamos que as razões recursais deverão ser apresentadas em momento único, no prazo de 3 (três) dias úteis, em campo próprio do sistema eletrônico de contratações ou, em sua indisponibilidade, para o e-mail funcional licitacao@obras.rj.gov.br, conforme previsão do subitem 9.1.1 do Edital.
|
|
18/02/2025 11:57:13 - Agente de Contratação / Pregoeiro : A sessão permanecerá aberta para permitir o envio das razões recursais, ficando a continuidade remarcada para o dia 24/02/2025 às 11h30min.
|
|
18/02/2025 11:57:46 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Por fim, solicitamos que todos estejam conectados no dia e horário agendados para continuidade do certame (24/02/2025 às 11h30min).
|
|
18/02/2025 11:58:06 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Bom dia a todos!
|
|
24/02/2025 11:30:27 - Equipe de Apoio : Prezados, bom dia.
|
|
24/02/2025 11:31:05 - Equipe de Apoio : Passamos a retomada da Sessão da Concorrência Eletrônica n.º 20/2024, que se encontra aberta para recebimento das razões recursais por parte das Licitantes ERWIL CONSTRUÇÃO LTDA; e INFRATECH ENGENHARIA LTDA, nos termos já consignados neste CHAT.
|
|
24/02/2025 11:32:26 - Equipe de Apoio : Ato contínuo, consignamos que a Licitante ERWIL CONSTRUÇÃO LTDA, enviou por e-mail institucional suas razões recursais de forma tempestiva e devidamente confirmado seu recebimento, consoante normas do subitem 9.1.1 do Edital.
|
|
24/02/2025 11:33:17 - Equipe de Apoio : Registre-se, que inobstante a Licitante INFRATECH ENGENHARIA LTDA ter manifestado intenção de recurso, a mesma não encaminhou suas razões recursais, precluindo do seu direito de manifestação no presente procedimento, sendo finalizado no Sistema SIGA.
|
|
24/02/2025 11:34:31 - Sistema : O Recurso do Proponente INFRATECH ENGENHARIA LTDA foi INDEFERIDO.
|
|
24/02/2025 11:36:11 - Equipe de Apoio : Registre-se, ainda, que a Licitante LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA apresentou Recurso por e-mail, entretanto, assevere-se que a referida Licitante durante o prazo de 15 minutos após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, NÃO MANIFESTOU SUA INTENÇÃO DE RECORRER, PRECLUINDO DO SEU DIREITO, conforme item 9.1 do Instrumento Convocatório, sendo o documento anexado no processo SEI 330001/001441/2024.
|
|
24/02/2025 11:37:32 - Equipe de Apoio : Cumpre informar ainda, que as razões do recurso da Licitante ERWIL CONSTRUÇÃO LTDA encontra-se anexada no processo SEI 330001/001441/2024, de acesso público.
|
|
24/02/2025 11:38:19 - Equipe de Apoio : Assim, procedemos com a intimação aos demais licitantes, caso desejarem, apresentarem suas contrarrazões, no prazo de três dias úteis conforme subitem 9.1.2 do Edital, devendo ser encaminhado através dos meios eletrônicos descritos no subitem 9.1.1 do Edital.
|
|
24/02/2025 11:39:02 - Equipe de Apoio : A Sessão permanecerá aberta durante o prazo estabelecido, tendo em vista que só é possível a inserção de documentos com a sessão aberta, e caso esteja indisponível o campo no Sistema SIGA, que seja encaminhado por e-mail na forma do subitem 9.1.1 do Edital.
|
|
24/02/2025 11:40:42 - Equipe de Apoio : Desta forma, considerando a decretação de Ponto Facultativo nos dias 28 de fevereiro, 03 e 05 de março em razão do feriado de Carnaval, fica remarcada a próxima Sessão para o dia 06/03/2025 às 11:00 H.
|
|
24/02/2025 11:41:20 - Equipe de Apoio : Solicitamos que todos estejam conectados no dia e horário agendado (06/03/2025 às 11:00 H) para continuidade.
|
|
24/02/2025 11:41:38 - Equipe de Apoio : Bom dia a todos.
|
|
06/03/2025 11:00:13 - Equipe de Apoio : Prezados, bom dia.
|
|
06/03/2025 11:00:42 - Equipe de Apoio : Passamos a retomada da Sessão da Concorrência Eletrônica n.º 20/2024, que se encontra aberta para recebimento de contrarrazões, nos termos já consignados neste CHAT.
|
|
06/03/2025 11:01:16 - Equipe de Apoio : Em prosseguimento, consignamos que a Licitante CONSTRUTORA AXIAL LTDA, enviou por e-mail institucional suas contrarrazões de forma tempestiva e devidamente confirmado seu recebimento, consoante forma contida no subitem 9.1.1 e no prazo estabelecido no subitem 9.1.2, ambos do Edital.
|
|
06/03/2025 11:02:22 - Equipe de Apoio : Cumpre informar ainda, que as contrarrazões se encontram anexada no processo SEI 330001/001441/2024, de acesso público.
|
|
06/03/2025 11:03:30 - Equipe de Apoio : A Sessão será suspensa para análise do recurso e contrarrazões, ficando remarcada a próxima Sessão para o dia 10/03/2025 às 16:00 H.
|
|
06/03/2025 11:03:57 - Equipe de Apoio : Solicitamos que todos estejam conectados no dia e horário agendado (10/03/2025 às 16:00 H) para resultado da análise e demais providências.
|
|
06/03/2025 11:04:17 - Equipe de Apoio : Bom dia a todos.
|
|
06/03/2025 11:04:52 - Sistema : Sessão Suspensa.
|
|
10/03/2025 16:00:37 - Sistema : Sessão Retomada. Favor clicar no botão Atualizar.
|
|
10/03/2025 16:01:08 - Equipe de Apoio : Prezados, boa tarde!
|
|
10/03/2025 16:01:52 - Equipe de Apoio : Passamos a retomada da Sessão da Concorrência Eletrônica n.º 20/2024, que se encontrava suspensa para análise do recurso e contrarrazão, nos termos já consignados neste CHAT.
|
|
10/03/2025 16:03:58 - Equipe de Apoio : Ato contínuo, em síntese consignamos que em relação ao recurso interposto pela Licitante ERWIL CONSTRUÇÕES LTDA, a Comissão Permanente de Contratação decide conhecer do recurso interposto tempestivamente pela referida Licitante para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao pedido de inabilitação da CONSTRUTORA AIXAL LTDA, vencedora da Concorrência Eletrônica nº 20/2024.
|
|
10/03/2025 16:04:58 - Equipe de Apoio : A decisão foi submetida à Autoridade Superior que assim, decidiu: “PROCESSO SEI-330001/001441/2024 – Consubstanciado na manifestação técnica index. 94572457, CONHEÇO do recurso interposto tempestivamente pela empresa licitante ERWIL CONSTRUÇÕES LTDA. para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao pedido de inabilitação da CONSTRUTORA AXIAL LTDA, vencedora da Concorrência Eletrônica nº 20/2024.
|
|
10/03/2025 16:06:12 - Equipe de Apoio : Quanto ao recurso interposto pela Licitante LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (empresa líder do consórcio CONSTRUTOR LÍDER MONJARDIM VALE VERDE), registra-se que pelo reconhecimento do efeito preclusivo do direito de interpor recurso, em razão da ausência da manifestação prévia da intenção de recorrer, cuja intempestividade e inadmissibilidade foram objetivamente demonstradas pelo descumprimento do rito previsto no item 9 do Edital, a Comissão Permanente de Contratação decide pelo NÃO CONHECIMENTO das razões do recurso interposto pela licitante LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (empresa líder do consórcio CONSTRUTOR LÍDER MONJARDIM VALE VERDE) em face de sua inabilitação para a execução do objeto da Concorrência Eletrônica nº 20/2024.
|
|
10/03/2025 16:06:52 - Equipe de Apoio : A decisão foi submetida à Autoridade Superior que assim, decidiu: “PROCESSO SEI-330001/001441/2024 – Consubstanciado na manifestação técnica index. 94573466, decido pelo NÃO CONHECIMENTO das razões do recurso interposto intempestivamente pela empresa licitante LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (empresa líder do consórcio CONSTRUTOR LÍDER MONJARDIM VALE VERDE), em face de sua inabilitação para a execução do objeto da Concorrência Eletrônica nº 20/2024.
|
|
10/03/2025 16:07:36 - Equipe de Apoio : Registramos que a íntegra das decisões se encontra sob os index 94572457, 94573466, 94628581 e 94712115 do Processo SEI 330001/001441/2024, de acesso público.
|
|
10/03/2025 16:07:53 - Equipe de Apoio : Em prosseguimento procederemos com o não provimento do recurso no sistema SIGA.
|
|
10/03/2025 16:09:07 - Sistema : O Recurso do Proponente ERWIL CONSTRUÇÃO LTDA foi INDEFERIDO.
|
|
10/03/2025 16:09:23 - Sistema : O Recurso do Proponente ERWIL CONSTRUÇÃO LTDA foi INDEFERIDO.
|
|
10/03/2025 16:09:31 - Sistema : Etapa de Análise dos Recursos Encerrada.
|
|
10/03/2025 16:10:08 - Equipe de Apoio : Prezados Licitantes, registra-se que procederemos com o envio para Adjudicação/Homologação via Sistema SIGA, destacando que toda documentação encontra-se anexada no processo SEI 330001/001441/2024, de acesso público.
|
|
10/03/2025 16:10:44 - Equipe de Apoio : A Sessão está encerrada.
|
|
10/03/2025 16:11:01 - Equipe de Apoio : Boa tarde a todos.
|
|
10/03/2025 16:11:07 - Sistema : Sessão do Chat Fechada.
|
|
10/03/2025 16:11:13 - Sistema : Sessão Suspensa.
|
|
10/03/2025 16:11:47 - Sistema : Sessão Retomada. Favor clicar no botão Atualizar.
|
|
10/03/2025 16:12:02 - Sistema : Enviada para Adjudicação
|
|
17/03/2025 18:49:51 - Sistema : CONSTRUTORA AXIAL LTDA Adjudicado. Lote(s) 1
|
|
17/03/2025 18:49:51 - Sistema : Sessão Encerrada às 18:49:51
|
|
17/03/2025 18:50:15 - Sistema : Licitação Homologada Total.
|
|
12/08/2025 10:10:38 - Sistema : Reabertura da Etapa - Fase Final - Aguardando Homologação. Justificativa: Anulado o ato de homologação por decisão do TCE.
|
|
14/08/2025 14:49:23 - Sistema : Reabertura da Etapa - Fase Final - Adjudicação. Justificativa: PROCESSO SEI-330001/001441/2024 - Consubstanciado no VOTO GCS-3, exarado pelo Conselheiro Substituto Christiano Lacerda Ghuerren, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo TCE/RJ 103.162-4/2025, index. 106018330, DETERMINO A ANULAÇÃO do ato de inabilitação do consórcio CONSTRUTOR LÍDER MONJARDIM VALE VERDE, bem como dos demais atos administrativos subsequentes adotados no processo licitatório relativo à Concorrência Eletrônica n° 20/2024 (processo administrativo n° SEI330001/001441/2024), incluindo o Contrato SEIOP nº 005/2025, celebrado entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP) e a empresa Construtora Axial LTDA, cujo objeto consiste na "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ITACURUÇÁ, 3° DISTRITO DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA – RJ".
|
|
14/08/2025 14:49:44 - Sistema : Reabertura da Etapa - Fase Final - Declaração de Vencedores. Justificativa: PROCESSO SEI-330001/001441/2024 - Consubstanciado no VOTO GCS-3, exarado pelo Conselheiro Substituto Christiano Lacerda Ghuerren, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo TCE/RJ 103.162-4/2025, index. 106018330, DETERMINO A ANULAÇÃO do ato de inabilitação do consórcio CONSTRUTOR LÍDER MONJARDIM VALE VERDE, bem como dos demais atos administrativos subsequentes adotados no processo licitatório relativo à Concorrência Eletrônica n° 20/2024 (processo administrativo n° SEI330001/001441/2024), incluindo o Contrato SEIOP nº 005/2025, celebrado entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP) e a empresa Construtora Axial LTDA, cujo objeto consiste na "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ITACURUÇÁ, 3° DISTRITO DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA – RJ".
|
|
14/08/2025 14:50:13 - Sistema : Reabertura da Etapa - Fase de Habilitação. Justificativa: PROCESSO SEI-330001/001441/2024 - Consubstanciado no VOTO GCS-3, exarado pelo Conselheiro Substituto Christiano Lacerda Ghuerren, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo TCE/RJ 103.162-4/2025, index. 106018330, DETERMINO A ANULAÇÃO do ato de inabilitação do consórcio CONSTRUTOR LÍDER MONJARDIM VALE VERDE, bem como dos demais atos administrativos subsequentes adotados no processo licitatório relativo à Concorrência Eletrônica n° 20/2024 (processo administrativo n° SEI330001/001441/2024), incluindo o Contrato SEIOP nº 005/2025, celebrado entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP) e a empresa Construtora Axial LTDA, cujo objeto consiste na "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ITACURUÇÁ, 3° DISTRITO DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA – RJ".
|
|
14/08/2025 14:51:20 - Sistema : Reabertura da Etapa - Classificação de Lances. Justificativa: PROCESSO SEI-330001/001441/2024 - Consubstanciado no VOTO GCS-3, exarado pelo Conselheiro Substituto Christiano Lacerda Ghuerren, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo TCE/RJ 103.162-4/2025, index. 106018330, DETERMINO A ANULAÇÃO do ato de inabilitação do consórcio CONSTRUTOR LÍDER MONJARDIM VALE VERDE, bem como dos demais atos administrativos subsequentes adotados no processo licitatório relativo à Concorrência Eletrônica n° 20/2024 (processo administrativo n° SEI330001/001441/2024), incluindo o Contrato SEIOP nº 005/2025, celebrado entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP) e a empresa Construtora Axial LTDA, cujo objeto consiste na "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ITACURUÇÁ, 3° DISTRITO DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA – RJ".
|
|
14/08/2025 14:51:41 - Sistema : Proponente LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (01.274.719/0001-83) Classificado para o Lote 1.
|
|
14/08/2025 14:53:05 - Agente de Contratação / Pregoeiro : Licitante LÍDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA foi declarada classificada em razão de: PROCESSO SEI-330001/001441/2024 - Consubstanciado no VOTO GCS-3, exarado pelo Conselheiro Substituto Christiano Lacerda Ghuerren, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo TCE/RJ 103.162-4/2025, index. 106018330, DETERMINO A ANULAÇÃO do ato de inabilitação do consórcio CONSTRUTOR LÍDER MONJARDIM VALE VERDE, bem como dos demais atos administrativos subsequentes adotados no processo licitatório relativo à Concorrência Eletrônica n° 20/2024 (processo administrativo n° SEI330001/001441/2024), incluindo o Contrato SEIOP nº 005/2025, celebrado entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP) e a empresa Construtora Axial LTDA, cujo objeto consiste na "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ITACURUÇÁ, 3° DISTRITO DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA – RJ".
|
|
14/08/2025 14:54:03 - Sistema : Julgamento dos lances Encerrado.
|
|
14/08/2025 14:54:03 - Sistema : Sessão do Chat Fechada.
|
|
14/08/2025 14:54:16 - Sistema : Intenção de Interposição de Recurso Iniciada - Julgamento.
|
|
14/08/2025 15:09:18 - Sistema : Não houve manifestação de intenção de recurso.
|
|
14/08/2025 15:09:20 - Sistema : Intenção de Interposição de Recurso Encerrada - Julgamento.
|
|
14/08/2025 15:21:03 - Sistema : Habilitação iniciada para o Lote 1.Por favor clique no botão Atualizar.
|
|
14/08/2025 15:22:43 - Sistema : Proponente CONSTRUTORA AXIAL LTDA Inabilitado para o(s) Lote(s) 1 . Justificativa: PROCESSO SEI-330001/001441/2024 - Consubstanciado no VOTO GCS-3, exarado pelo Conselheiro Substituto Christiano Lacerda Ghuerren, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo TCE/RJ 103.162-4/2025, index. 106018330, DETERMINO A ANULAÇÃO do ato de inabilitação do consórcio CONSTRUTOR LÍDER MONJARDIM VALE VERDE, bem como dos demais atos administrativos subsequentes adotados no processo licitatório relativo à Concorrência Eletrônica n° 20/2024 (processo administrativo n° SEI330001/001441/2024), incluindo o Contrato SEIOP nº 005/2025, celebrado entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP) e a empresa Construtora Axial LTDA, cujo objeto consiste na "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ITACURUÇÁ, 3° DISTRITO DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA – RJ"..
|
|
14/08/2025 15:24:20 - Sistema : Proponente LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA Habilitado para o(s) Lote(s) 1
|
|
14/08/2025 15:25:03 - Sistema : Habilitação encerrada para o Lote 1.Por favor clique no botão Atualizar.
|
|
14/08/2025 15:25:15 - Sistema : Intenção de Interposição de Recurso Iniciada - Habilitação.
|
|
14/08/2025 15:40:21 - Sistema : Não houve manifestação de intenção de recurso.
|
|
14/08/2025 15:40:23 - Sistema : Intenção de Interposição de Recurso Encerrada – Habilitação.
|
|
14/08/2025 15:41:53 - Sistema : Declarado Vencedor para o Lote 1: Proponente LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
|
|
14/08/2025 15:44:45 - Sistema : Enviada para Adjudicação
|
|
21/08/2025 10:44:31 - Sistema : LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA Adjudicado. Lote(s) 1
|
|
21/08/2025 10:44:31 - Sistema : Sessão Encerrada às 10:44:32
|
|
21/08/2025 10:44:46 - Sistema : Licitação Homologada Total.
|
|
07/10/2025 16:57:44 - Sistema : Reabertura da Etapa - Fase Final - Aguardando Homologação. Justificativa: Cumprimento do Acórdão nº 046230/2025-PLEN, proferido pelo TCE RJ.
|
|
07/10/2025 17:08:09 - Sistema : Reabertura da Etapa - Fase Final - Adjudicação. Justificativa: Consubstanciado no Acórdão nº 046230/2025-PLEN, prolatado pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo TCE/RJ 103.162-4/2025, index. 115046300, a Autoridade Superior TORNOU SEM EFEITOS a Decisão proferida no doc. SEI nº 106019509, publicada no Diário Oficial do Estado - DOERJ em 05/08/2025 e os respectivos atos dela decorrentes.
|
|
07/10/2025 17:10:11 - Sistema : Reabertura da Etapa - Fase Final - Declaração de Vencedores. Justificativa: Consubstanciado no Acórdão nº 046230/2025-PLEN, prolatado pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo TCE/RJ 103.162-4/2025, index. 115046300, a Autoridade Superior TORNOU SEM EFEITOS a Decisão proferida no doc. SEI nº 106019509, publicada no Diário Oficial do Estado - DOERJ em 05/08/2025 e os respectivos atos dela decorrentes.
|
|
07/10/2025 17:11:52 - Sistema : Reabertura da Etapa - Fase de Habilitação. Justificativa: Consubstanciado no Acórdão nº 046230/2025-PLEN, prolatado pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo TCE/RJ 103.162-4/2025, index. 115046300, a Autoridade Superior TORNOU SEM EFEITOS a Decisão proferida no doc. SEI nº 106019509, publicada no Diário Oficial do Estado - DOERJ em 05/08/2025 e os respectivos atos dela decorrentes.
|
|
07/10/2025 17:14:52 - Sistema : Proponente LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA Inabilitado para o(s) Lote(s) 1 . Justificativa: Consubstanciado no Acórdão nº 046230/2025-PLEN, prolatado pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo TCE/RJ 103.162-4/2025, index. 115046300, a Autoridade Superior TORNOU SEM EFEITOS a Decisão proferida no doc. SEI nº 106019509, publicada no Diário Oficial do Estado - DOERJ em 05/08/2025 e os respectivos atos dela decorrentes..
|
|
07/10/2025 17:15:49 - Sistema : Proponente CONSTRUTORA AXIAL LTDA Habilitado para o(s) Lote(s) 1
|
|
07/10/2025 17:18:45 - Agente de Contratação / Pregoeiro : A habilitação da proponente CONSTRUTORA AXIAL LTDA está consubstanciada no Acórdão nº 046230/2025-PLEN, prolatado pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo TCE/RJ 103.162-4/2025, index. 115046300, a Autoridade Superior TORNOU SEM EFEITOS a Decisão proferida no doc. SEI nº 106019509, publicada no Diário Oficial do Estado - DOERJ em 05/08/2025 e os respectivos atos dela decorrentes.
|
|
07/10/2025 17:19:31 - Sistema : Habilitação encerrada para o Lote 1.Por favor clique no botão Atualizar.
|
|
07/10/2025 17:19:53 - Sistema : Intenção de Interposição de Recurso Iniciada - Habilitação.
|
|
07/10/2025 17:35:15 - Sistema : Não houve manifestação de intenção de recurso.
|
|
07/10/2025 17:35:17 - Sistema : Intenção de Interposição de Recurso Encerrada – Habilitação.
|
|
07/10/2025 17:36:14 - Sistema : Declarado Vencedor para o Lote 1: Proponente CONSTRUTORA AXIAL LTDA.
|
|
07/10/2025 17:37:02 - Sistema : Enviada para Adjudicação
|
|
10/10/2025 10:21:07 - Sistema : CONSTRUTORA AXIAL LTDA Adjudicado. Lote(s) 1
|
|
10/10/2025 10:21:07 - Sistema : Sessão Encerrada às 10:21:08
|
|
10/10/2025 10:21:33 - Sistema : Licitação Homologada Total.
|
Preparando Impressão
Preparando Impressão 
